YSE 1998:n ja sivu-urakan alistamissopimuksen RT 80271 mukainen vahingonkorvausvastuu urakoitsijalle aiheutuneesta viivästyksestä

Abstract

Tämä tutkimus käsittelee otsikkonsa mukaisesti YSE1998:n ja sivu-urakan alistamissopimuksen RT 80271 mukaista vahingonkorvausvastuuta urakoitsijalle aiheutuneesta viivästyksestä. Tämä tutkimus käsittelee siis urakoitsijan oikeutta vahingonkorvaukseen, mikäli tämän urakkasuoritus on viivästynyt johtuen tilaajan tai sivu-urakkasuhteissa rakennuttajan tai toisen urakoitsijan toiminnasta.

Tilaajan YSE 1998-ehtojen mukaisen vahingonkorvausvastuun laajuus ja vastuuperuste (YSE 35, 34, 24 25§) ovat olleet oikeuskirjallisuudessa kiistanalaisia kysymyksiä. Päädyin tässä tutkimuksessa tukeutuen säädösten sanamuotoihin ja oikeuskäytäntöön, että YSE 35§:n mukainen vahingonkorvausvastuun laajuus on täysimääräinen kattaen niin välittömät kuin välilliset vahingot. Päädyin vastuuperusteen osalta käsitellen sitä säädösten sanamuodon, oikeuskäytännön, vanhemman oikeuskirjallisuuden ja vastuuperustetta koskevien yleisten oppien avulla siihen, että vastuuperuste on kontrollivastuu. Varmistin tämän tulkinnan presumoimalla vastuuperuste tuottamusperusteiseksi ja punnitsemalla sitä normi- ja riskiperustaisen arviointitavan kautta.

Sivu-urakkasuhteissa käsitellään ensin alistettuja sivu-urakkasuhteita käymällä läpi siihen liittyvät perusasiat: rakennuttajan vastuuvapauden urakoitsijoiden keskinäisistä vahingoista ja urakoitsijoiden keskinäisen vastuun. Tämän jälkeen käsitellään vastuuperustetta ja vahingonkorvausvastuun laajuutta. Päädyin tukeutuen osin edellisen kappaleen metodeihin, että vaikka vastuu on Alistamissopimuksen 6§ mukaan tuottamusvastuu (ekskulpaatiovastuu), se on de facto kontrollivastuu. Alistamattomissa sivu-urakkasuhteissa rakennuttaja on taas vastuussa urakoitsijoiden keskinäisistä vahingoista. Loinkin tässä tutkimuksessa kaksiportaisen vastuukonstruktion: 1) rakennuttajan ensisijaisen vastuun vahinkoa kärsineelle urakoitsijalle, 2) vahinkoa aiheuttaneen urakoitsijan takautumisvastuu rakennuttajalle. Alistamattomissa sivu-urakkasuhteissa vastuu perustuu urakkasopimuksiin ja YSE-ehtoihin, joten mm. vastuuperuste ja vastuun laajuus määrittyy edellä mainitun kappaleen mukaisesti. Yhteenvetona: rakennussopimusten yleiseksi vastuuperusteeksi voidaan varovasti tulkita kontrollivastuu, mikä korostaa samalla ko. vastuuperusteen asemaa sopimusperustaisen vahingonkorvausvastuun yleisenä vastuuperusteena.